+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор поставки и монтажа

Содержание

Договор поставки оборудования

Договор поставки и монтажа

В отличие от договора поставки любого другого товара, договор поставки оборудования содержит условия, которые, помимо непосредственно доставки комплекта оборудования, часто предполагают проведение ещё ряда дополнительных работ.

Например, в такое соглашение включается информация о необходимости (или её отсутствии) проведения монтажных и/или пуско-наладочных работ.

Сам основной договор поставки оборудования, образец которого представлен ниже, нередко становится результатом предварительного договора поставки, заранее устанавливающего весь перечень условий.

Стандарты в составлении договора поставки оборудования

Предварительный договор поставки, заключаемый при приобретении оборудования, регламентирует права и обязанности заключивших сделку сторон и устанавливает срок, после истечения которого стороны должны будут подписать основной договор на тех же условиях. К существенным условиям договора, здесь относятся данные о предмете, сроках и стоимости оборудования и услуг монтажа.

Такое предварительное соглашение подписывается для того, чтобы гарантировать как сам факт заключения в будущем основного договора, так и закрепление взаимовыгодных условий, которые стороны уже готовы выполнить, но пока не могут этого сделать. Основной договор во всех существенных пунктах дублирует предварительный.

Классический образец договора поставки оборудования содержит следующие обязательные разделы (пункты):

  • Предмет договора. Помимо указания предмета поставки – комплекта оборудования и поставляемых запчастей к нему – вписывается подпункт, подтверждающий принадлежность оборудования поставщику как единоличному собственнику.
  • Порядок и условия поставки и приёмки. В раздел включается информация о сроках поставки, о правилах передачи техники и об обязательствах по проверке, осуществляемой до подписания акта о принятии.
  • Сумма договора и порядок расчёта. В разделе оговаривается объём сумм по контракту, валюта и форма перечисления после факта покупки-продажи. Кроме того, здесь находят отражение возможные нюансы предварительных и последующих финансовых отношений (авансы, задатки, отсрочка платежа или его части, погашение долга путём передачи готовой продукции сразу или под реализацию и т.д.).
  • Спецификация. Конкретизируется и детализируется фактический состав оборудования. В определённых форматах (например, формат рамочного договора) этот раздел может подписываться сторонами при договорённости о поступлении каждой новой партии комплекта оборудования или запчастей. В этом случае сам рамочный договор подписывается единожды, а спецификация с указанием количества и состава – при заказе новой партии.
  • Гарантийное обслуживание. Оговаривается срок действия гарантии и ответственность поставщика, который обязуется произвести ремонт за свой счёт в указанные в соглашении сроки в случае наступления гарантийного случая.
  • Упаковка. При транспортировке сложного оборудования третьей стороной отдельно оговаривается качество тары и, при необходимости, возможность дополнительной упаковки уязвимых узлов.
  • Ответственность сторон. В разделе перечисляются те санкционные меры, которые будут приняты в отношении стороны, нарушившей предыдущие условия.
  • Форс-мажор. Если выполнение своих обязательств не может быть исполнено из-за непреодолимых обстоятельств, в этом разделе перечисляются такие обстоятельства, которые снимают ответственность с каждой из сторон.
  • Порядок разрешения споров. В данном пункте стороны обычно стараются закрепить возможность мирного урегулирования спорных вопросов, однако указывают и арбитражную инстанцию, в которую можно обратиться в случае невозможности урегулирования конфликта.
  • Прочие условия. Среди специфических условий, в договоре указываются и причины, по которым он может быть аннулирован.

Скачать образец договора поставки оборудования.

Поскольку единого установленного образца спецификации для договора поставки в российских нормативных документах не предусмотрено, остановимся на выработанной практикой форме спецификации.

Спецификация договора поставки

Спецификация к договору поставки в каждом конкретном случае оформляется в наиболее удобном для обеих сторон виде. Нередко основной раздел дополняется табличным приложением со спецификацией.

В этом случае такое приложение становится неотъемлемой частью соглашения, о чём в договоре делается обязательное уведомление, а сам документ заполняется в двух экземплярах и подписывается участниками договора с соблюдением порядка заполнения (даты, номеров основного документа и приложения , реквизитов и др.).

Среди сведений, указываемых в таблице, содержаться:

  • номера узлов или элементов оборудования по порядку и их наименование,
  • количество каждого элемента,
  • единица измерения,
  • цена за единицу и/или общая сумма поставки,
  • данные об упаковке (таре) – при необходимости.

Спецификация может быть изменена в соответствии с положениями статьи 452 ГК, однако обе стороны должны дать на это согласие. Взамен существующей должна быть составлена новая актуальная спецификация.

На что следует обратить особое внимание при заключении договора?

Незначительных пунктов в грамотно составленном договоре нет, но на некоторые условия соглашения следует обратить отдельное внимание, если речь идёт об оборудовании.

  1. Условия осуществления монтажа, пусковых работ и отладки оборудования. Если предметом договора становится поставка сложного оборудования, требующего тонкой настройки, каждый из этих пунктов может рассматриваться отдельно от других и уточняться самостоятельно. Например, в соответствующих пунктах проговаривается, должен ли при находиться представитель компании-поставщика. Это условие, как правило, увеличивает величину стоимости по договору, поэтому стороны нередко отказываются от подобного представительства и размещают в соглашении пункт, по которому полный объём оплаты производится уже после производства пробной партии продукции. Заинтересованные в максимально быстрой оплате поставщики в таких случаях зачастую по собственной инициативе оказывают максимальную поддержку получателю.
  2. Специфика перехода права собственности в случае выявления неисправности оборудования. Описанный выше пример отсрочки полного объёма платежа до момента запуска и производства пробной партии позволяет избежать недоговорённости в случае выявления неисправности даже после установки оборудования.
  3. Ответственность поставщика не только за факт поставки, но и за выявленные во время гарантийного срока дефекты. Этот пункт, регламентирующий гарантийные обязательства, обычно всегда включается в типовой контракт, но не всегда проговаривается механизм исправления дефекта или получения компенсации в случае его обнаружения.
  4. В некотором оборудовании ключевые узлы требуют использования только оригинальных запчастей. Аналоги могут либо не работать вообще, либо со временем ухудшать качество продукции, произведённой на этом оборудовании. Чтобы такого не случилось, желательно среди условий отдельно вписать требование использовать только оригинальные запчасти, если это важно в конкретном случае.

Проблему с поставкой оборудования на предприятии может создать рассогласованность подразделений, участвующих в процессе приобретения.

Поскольку закупкой оборудования чаще всего занимаются снабженцы, которые не знают всех технологических особенностей объекта покупки, при заключении договора без привлечения технологов и механиков они рискуют не учесть важных параметров, которые следует вписать в контракт.

Представитель ответственного за запуск оборудования подразделения, участвующий в составлении договора, поможет избежать возможных ошибок.

Отзывы, комментарии и обсуждения

Источник: https://finswin.com/projects/dokumenty/dogovor-postavki-oborudovaniya.html

Договор поставки и монтажа оборудования – образец

Договор поставки и монтажа

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Существенные условия договора поставки

Существенные условия договора подряда

Рекомендуемые условия для поставки

Рекомендуемые условия для подряда

Условия о гарантии

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

Риск непризнания договора смешанным

Когда договор может быть не признан смешанным

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор) 

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ).

Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду.

Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.

Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.

Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования – образец.

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части. 

Существенные условия договора поставки 

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

  • наименование производителя;
  • марку, модель;
  • год выпуска;
  • мощность;
  • габариты;
  • иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать. 

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?». 

Существенные условия договора подряда 

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

  1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
  • наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
  • наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
  • результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
  1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа. 

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.). 

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения. 

Рекомендуемые условия для поставки 

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

  • о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
  • комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
  • перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
  • гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
  • порядке приема оборудования по количеству и качеству. 

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/dogovor_postavki_i_montazha_oborudovaniya_obrazec/

Договор поставки и монтажа оборудования №u0004Номер договораu0005

Договор поставки и монтажа

Общество с ограниченной ответственностью «Автоскан–Саратов», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сотниковой Екатерины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и u0004Полное_наимu0005, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице u0004Должность_рукu0005 u0004ФИО_рукu0005, действующего на основании u0004Документ_рукu0005, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется осуществить поставку, монтаж и настройку системы мониторинга транспорта «Автоскан», (далее – Оборудование), а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование, а также работы по его монтажу по цене, в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Количество, ассортимент, цена поставляемого Исполнителем Оборудования и работ по его монтажу, согласованы сторонами в Спецификации, являющейся приложением к настоящему договору, отдельно на каждую партию приобретаемого оборудования.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость Оборудования, его поставки, а также стоимость работ по его монтажу.

2.3. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Предоплата в размере 50% от суммы выставленного счета, оставшиеся 50% в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Условия поставки и сроки выполнения обязательств.

3.1. Поставка и выполнение работ по монтажу Оборудования на транспортные средства Заказчика, а также последующая настройка Оборудования осуществляется на территории Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя.

4. Обязательства сторон по договору

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Осуществить поставку и монтаж Оборудования в сроки, установленные настоящим договором.

4.1.2. Гарантировать качество поставляемого Оборудования и выполняемых работ по его монтажу в соответствии с технической документацией производителя Оборудования.

4.1.3. При осуществлении работ соблюдать требования законов и иных нормативных актов по безопасности работ.

4.1.4. Предоставить Заказчику в полном объеме техническую документацию, сертификаты и акты установки на передаваемое и устанавливаемое Оборудование, а также произвести настройку программного обеспечения в срок, установленный п. 3.1. настоящего договора.

4.1.5. Предоставить Заказчику инструкции (в электронном виде) по работе с Оборудованием и программным обеспечением, а также провести обучение персонала.

4.1.6. По окончании поставки и выполнения работ по монтажу Оборудования Исполнитель предоставляет Заказчику товарную накладную на Оборудование и Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает и в случае отсутствия претензий утверждает Акт сдачи-приемки или направляет Исполнителю мотивированный отказ в приемке работ с указанием на замечания относительно качества выполненных работ. При этом Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней устранить недостатки в работе.

В случае непредставления мотивированного отказа в трехдневный срок с момента представления Исполнителем Акта Заказчику работы считаются принятыми и подлежат оплате Заказчиком.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять поставляемое по настоящему договору Оборудование, а также принять надлежащим образом выполненные работы по монтажу Оборудования.

4.2.2.Оплатить поставленное Оборудование и выполненные работы в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

4.2.3. Обеспечить Исполнителю все необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, в том числе наличие транспортных средств на территории Заказчика к началу проведения работ.

4.2.4. Обеспечить доступ Исполнителя к персональному компьютеру Заказчика для настройки программного обеспечения.

4.2.5. Провести мероприятия по обеспечению сохранности и соблюдению правил эксплуатации Оборудования, установленного на транспортных средствах (опломбировка панелей приборов и датчиков, осмотр при выезде, заключение договоров материальной ответственности с водителями).

5. Гарантия

5.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и поставленного Оборудования по настоящему договору в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной на Оборудование и Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. В течение гарантийного периода Исполнитель обязуется устранять за свой счет все неполадки, возникшие в процессе использования Оборудования, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации Оборудования.

5.3. Ремонт Оборудования не является гарантийным в следующих случаях:

– при несоблюдении инструкции по эксплуатации Оборудования и использовании его не по назначению;

– при наличии механических повреждений Оборудования (корпуса, обрыва или замыкания проводов), вызванных неправильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением, воздействием агрессивной среды, высоких температур, а также попаданием инородных тел внутрь прибора.

– в случае самостоятельного ремонта Оборудования или третьими лицами, изменения электрической схемы, нарушении гарантийных пломб.

5.4. Претензии по качеству работы Оборудования в процессе эксплуатации не принимаются при нарушениях, вызванных неисправностью отдельных элементов электрооборудования автомобиля (датчика скорости, штатного датчика уровня топлива, тахометра/генератора, завышенного или заниженного напряжение бортовой сети).

5.5. Причина выхода из строя Оборудования определяется на основе акта проведения ремонтных работ Оборудования, представляемого Заказчику Исполнителем в срок до 7 календарных дней с момента демонтажа Оборудования.

Если причину выхода из строя оборудования установить не представляется возможным, Исполнитель отправляет Оборудование на предприятие – изготовитель для дальнейшего выяснения причин.

В этом случае Исполнитель представляет Заказчику акт проведения ремонтных работ в срок до 30 календарных дней с момента передачи Оборудования в ремонт.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае нарушения Исполнителем сроков поставки Оборудования и/или сроков выполнения работ по его монтажу и настройке, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

6.2.

Если в процессе выполнения работ Исполнитель поставит Оборудование ненадлежащего качества или допустит нарушения при монтаже, ухудшившие качество работы Оборудования, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный Заказчиком срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

6.3. Все споры, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензий 10 (десять) календарных дней. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами сторон, они будут рассматриваться Арбитражным судом Саратовской области.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

7.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы сторона без промедления, но не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после наступления указанных обстоятельств, письменно должна известить об этом другую Сторону.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются сторонами.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.4. Каждая из сторон обязана заблаговременно уведомить другую сторону об изменении своих реквизитов.

8.5. Приложение к настоящему договору – Спецификация.

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель:Заказчик:
ООО «Автоскан–Саратов»Адрес: 410028 г. Саратовул. Вольская, д. 2, к. 3Тел: (8452) 70-00-55, 70-08-65ИНН: 6454110502 КПП: 645401001ОГРН: 1116454000497Расчетный счет: 40702810890290000008Банк: Саратовский филиал ОАО АКБ «Росбанк» г. СаратовБИК: 046311848Кор. счет: 30101810000000000848u0004Сокр_наимu0005Адрес: u0004Адресu0005Тел: u0004Телефонu0005ИНН: u0004ИННu0005 КПП: u0004КППu0005ОГРН: u0004ОГРНu0005Расчетный счет: u0004Расч_счетu0005Банк: u0004Банкu0005БИК: u0004БИКu0005Кор. счет: u0004Корр_счетu0005
_______________________/Сотникова Е.В./_______________________/u0004Подпись_рукu0005/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к договору поставки и монтажа оборудования №u0004Номер_договора_2u0005 от u0004Дата_договора_2u0005

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Автоскан–Саратов», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сотниковой Екатерины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и u0004Полное_наим_2u0005, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице u0004Должность_рук_2u0005 u0004ФИО_рук_2u0005, действующего на основании u0004Документ_рук_2u0005, с другой стороны, составили настоящую спецификацию о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями договора поставки и монтажа оборудования №u0004Номер_договора_3u0005 от u0004Дата_договора_3u0005 Исполнитель обязуется поставить Заказчику систему мониторинга транспорта «Автоскан» (далее – Оборудование), а также осуществить его монтаж.

2. Поставка и монтаж Оборудования осуществляется согласно спецификации:

п/пНаименование товара (работы, услуги)Ед.Цена руб.КолвоСумма руб.
1u0004Наименование_тов_1u0005u0004Ед_1u0005u0004Цена_1u0005u0004Кол_во_1u0005u0004Сумма_1u0005
2u0004Наименование_тов_2u0005u0004Ед_2u0005u0004Цена_2u0005u0004Кол_во_2u0005u0004Сумма_2u0005
3u0004Наименование_тов_3u0005u0004Ед_3u0005u0004Цена_3u0005u0004Кол_во_3u0005u0004Сумма_3u0005
4u0004Наименование_тов_4u0005u0004Ед_4u0005u0004Цена_4u0005u0004Кол_во_4u0005u0004Сумма_4u0005
5u0004Наименование_тов_5u0005u0004Ед_5u0005u0004Цена_5u0005u0004Кол_во_5u0005u0004Сумма_5u0005
6u0004Наименование_тов_6u0005u0004Ед_6u0005u0004Цена_6u0005u0004Кол_во_6u0005u0004Сумма_6u0005
7u0004Наименование_тов_7u0005u0004Ед_7u0005u0004Цена_7u0005u0004Кол_во_7u0005u0004Сумма_7u0005
8u0004Наименование_тов_8u0005u0004Ед_8u0005u0004Цена_8u0005u0004Кол_во_8u0005u0004Сумма_8u0005
9u0004Наименование_тов_9u0005u0004Ед_9u0005u0004Цена_9u0005u0004Кол_во_9u0005u0004Сумма_9u0005
10u0004Наименование_тов_10u0005u0004Ед_10u0005u0004Цена_10u0005u0004Кол_во_10u0005u0004Сумма_10u0005

Общая стоимость составляет u0004Суммаu0005.

НДС не облагается.

От Исполнителя:От Заказчика:
_______________________/Сотникова Е.В./_______________________/u0004Подпись_рук_2u0005/

Источник: https://gigabaza.ru/doc/49024.html

Договор на выполнение поставки, монтажа и пусконаладки лифтового оборудования на объектах строительства (примерная форма), Договор (форма) от 31 августа 2018 года

Договор поставки и монтажа

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примернаяформа

г.Санкт-Петербург

“__”____________ 20 __ г.

Общество сограниченной ответственностью “____________”, именуемое вдальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального директора ____________ ,действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ ,именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице генерального директора____________, действующего на основании Устава, имеющее, с другойстороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящийДоговор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.Предметом настоящего Договора является поставка Подрядчикомлифтового оборудования и выполнение за свой риск и своими силамиработ по монтажу, пуско-наладке и обслуживанию поставляемоголифтового оборудования для____________(далее по тексту -Объекты).

Перечень Объектов, маркипоставляемых лифтов и стоимости поставок по Объектам указаны вкоммерческом Предложении Подрядчика, являющемся неотъемлемой частьюнастоящего Договора (Приложение N 1 к Договору).

1.2.

Поставка, монтаж,пусконаладка и обслуживание лифтового оборудования в каждом Объектебудет производиться Подрядчиком на основании настоящего Договорапосле уступки прав Заказчика по Договору в части поставки лифтовогооборудования на конкретный Объект Обществу, находящемуся подуправлением Заказчика, осуществляющему реализацию проектастроительства гостиницы в городе по месту нахождения Объекта, либотретьему лицу, указанному Заказчиком.

Соглашение об уступкеправ Заказчика Обществу по конкретному Объекту заключается сучастием Подрядчика и должно содержать конкретные сроки поставки имонтажа лифтового оборудования по Графику производства работ, атакже иные существенные условия, не оговоренные Сторонами внастоящем Договоре.

1.3. Выполнение всехработ производится в соответствии с СНиП и ГОСТ, условияминастоящего Договора и в соответствии с переданной Подрядчикутехнической документацией, Графиком производства работ, оформляемыхкак Приложения по каждому трехстороннему Соглашению об уступке правпо Договору на поставку и монтаж лифтового оборудования поконкретному Объекту.

1.4. Особые требования кПодрядчику по настоящему Договору:

-осуществлять при выполнении работ взаимодействие с генеральнымпроектировщиком на Объекте в части консультирования по принимаемымпроектным решениям;

-осуществлять взаимодействие с генподрядной компанией в частиуточнения сроков поставок, требований к строительным конструкциям,периода монтажных работ, пусконаладочных работ;

-выполнить полный комплекс работ и услуг по организации, координациии контролю процессов производства, поставки, монтажа и пусконаладкелифтового оборудования, гарантийного и постгарантийногообслуживания.

2.Стоимость Договора

2.1. Общаясуммарная стоимость поставки и работ по настоящему Договору состоитиз стоимости работ по каждому Объекту, определенной в Приложении N1 к настоящему Договору.

Встоимость работ по каждому Объекту включена стоимость поставляемогоПодрядчиком лифтового оборудования и материалов, с учетом затрат,связанных с проведением замеров шумов и полным освидетельствованиемлифтов, а также иные затраты и работы, указанные в Приложении N1.

2.2.

Стоимость поставки иработ по настоящему Договору, указанная в Приложении N 1, являетсяфиксированной и не подлежит изменению.

3.Сроки поставки и выполнения работ

3.1.Конкретные сроки поставки и выполнения работ Стороны согласовываютв трехсторонних Соглашениях об уступке прав по Договору по каждомуОбъекту отдельно.

4.Порядок сдачи-приемки работ

4.1.Сдача-приемка выполненных работ по каждому Объекту производитсяежемесячно, в следующем порядке:

4.1.1.

Не позднее 30-гочисла отчетного месяца Подрядчик передает Заказчику справку поформе N КС- 3 по работам,выполненным в отчетном месяце, акт по форме N КС-2, счет-фактуру исоответствующую исполнительную документацию.

4.1.2.

Заказчик в течение7-ми рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает справку поФорме N КС-3, акт о выполненииработ по форме N КС-2 ивозвращает их Подрядчику до 5-го числа месяца, следующего заотчетным.

4.1.3.

При несогласииЗаказчика с объемами или качеством выполненных Подрядчиком работ онв течение 10-ти рабочих дней возвращает Подрядчику справку поФорме N КС-3 и акт по форме N КС-2 с указанием исправленныхобъемов работ или с указанием об отказе в приемке некачественновыполненных работ.

В случае корректировки Заказчиком объемов работПодрядчик в течение 3-х дней вносит такие изменения всоответствующие справку и акт и направляет новую редакцию справки иакта Заказчику.

В случае отказа Заказчика от приемки некачественновыполненных работ Подрядчик устраняет недостатки в выполненныхработах в установленный Заказчиком срок и после устраненияпредставляет на подпись Заказчику справку по Форме N КС-3 и акт по форме N КС-2.

4.2.

Окончательная сдачаработ осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные вдополнительном соглашении по конкретному Объекту. Для этогоПодрядчик должен:

4.2.1. Произвестиподготовку исполнительной документации и сдать выполненные работыЗаказчику, а при необходимости – эксплуатирующей организации.

4.2.2. Оформить иподписать у Заказчика акт сдачи-приемки работ, подтверждающийвыполнение полного комплекса работ и передачу Заказчику полногопакета исполнительной документации по выполненным работам,указанного в приложении к дополнительному соглашению, а также инойдокументации по соответствующему виду работ, предусмотреннойнормативными документами.

4.3. Иные условияприемки-сдачи работ указываются Сторонами в Соглашениях об уступкеправ по Договору по Объекту.

5.Платежи и расчеты

5.1.Расчеты за лифтовое оборудование и работы производятся с авансовымиплатежами, указаными в Приложении N 1, и выполненные работыпроизводятся по факту их выполнения.

Обязательным условиемявляется отлагательный платеж в размере не менее 5% от стоимостипоставки и работ по Объекту до момента заключения договора сИсполнителем на сервисное (постгарантийное) обслуживание лифтовогооборудования.

5.2.

Оплата выполненныхработ производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней содня получения от Подрядчика справок по Форме N КС-3, с актами по форме N КС-2., оформленных в соответствиис п.4.1. настоящего Договора, с учетом корректировок, внесенныхЗаказчиком.

5.3.

Окончательный расчетпо каждому Объекту производится после подписания акта сдачи-приемкиработ, подтверждающего выполнение полного комплекса работ наОбъекте и устранения обнаруженных при приемке недостатков(дефектов).

Заказчик вправе задержатьокончательный расчет по договору до момента выполнения в полномобъеме обязательств Подрядчика по настоящему Договору и всоответствии с Соглашением об уступке прав по Объекту.

5.4. При осуществленииоплаты по договору Заказчик вправе производить удержание суммначисленных пеней и/или штрафов за нарушение обязательствПодрядчика по настоящему договору, при этом Заказчик письменноизвещает Подрядчика об основаниях и размере удержания. Удержаниепроизводится в следующем порядке: сначала пени и штрафы.

5.5. Датой оплаты подоговору считается дата списания денежных средств с расчетногосчета Заказчика.

6.Права и обязанности

6.1.Заказчик вправе:

6.1.1. Иметьбеспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всегопериода их выполнения.

6.1.2.

Осуществлятьконтроль за выполнением работ, а также производить проверкусоответствия используемых Подрядчиком строительных материалов,оборудования, указанного в ПСД, государственным стандартам,техническим условиям и наличия соответствующих сертификатов,техпаспортов и других документов, удостоверяющих их качество.

6.1.3.

Заказчик вправеотказаться от исполнения настоящего договора, оплатив Подрядчикусданные работы, а исполнение оставшихся работ поручить другому лицув случаях:

6.1.3.1. Если Подрядчикзадерживает выполнение этапов работ на Объекте на срок более 30дней.

6.1.3.2.

Если Подрядчиквыполняет работы с существенными недостатками или ненадлежащимобразом исполняет другие обязательства по настоящему договору, вслучае неустранения недостатков в указанные Заказчиком разумныесроки.

6.1.4. Если в отношенииПодрядчика будет принято судебное решение по делу о банкротстве,влекущее или могущее повлечь финансовую несостоятельностьПодрядчика, в т.ч.

если Подрядчик подаст заявление в суд онесостоятельности, или объявит о своей ликвидации, или на егоимущество будет наложен арест, а также если Подрядчик не приступилне по вине Заказчика к выполнению Работ в течение 10 дней с моментапередачи фронта работ, или не выполнил свои обязательства всоответствии с договором в части выполнения сроков производстваРабот не по вине Заказчика более чем на 30 рабочих дней, или уПодрядчика отозвана лицензия, то в любом из этих случаев, а также вслучаях по п.6.1.2., Заказчик имеет право, после представленияПодрядчику письменного уведомления, вступить во владениерезультатами выполненных Работ, отстранить его от Работ, неосвобождая его от обязательств или ответственности за действия,осуществленные до отстранения от Работ, и расторгнуть Договор водностороннем порядке.

6.1.5. Заказчик послеприемки результата работ вправе предъявлять к Подрядчику требованияпо любым недостаткам работ, в том числе, если недостатки,выявляемые при обычном способе приемки, не были оговорены в актеприемки-сдачи.

6.2. Для выполнениянастоящего Договора Заказчик обязан:

6.2.1. ПредоставитьПодрядчику техническую документацию трехстороннего Соглашения обуступке прав по Договору на конкретный Объект.

6.2.2. Заказчик обязанобеспечить Подрядчику возможность выполнения работ (предоставитьфронт работ), в том числе по необходимости обеспечить точкиподключения электроэнергии, водоснабжение, канализацию, выделитьместо для складирования материалов и оборудования Подрядчика, атакже место для размещения бытовых помещений и техники,используемой Подрядчиком.

6.2.3. Приниматьвыполненные Подрядчиком работы и оформлять представленные справкипо форме N КС-3 и акты поформе N КС-2 в порядке и наусловиях, установленных договором.

6.2.4. Осуществитьпроверку геометрии лифтовых шахт, очистить приямки и машинныепомещения от строительного мусора.

6.2.5. В течение всегопериода строительства:

-обеспечить авторский и технический надзор,

-обеспечить в установленном порядке приемку выполненных работ,

-обеспечить по согласованной с Заказчиком заявке вертикальнуютранспортировку монтируемого оборудования Подрядчика при егомонтаже на Объекте,

-участвовать в освидетельствовании скрытых работ, контролироватьсоставление и подписывать акты приемки скрытых работ.

6.2.6. От начала работ доподписания приемосдаточного акта обеспечить сохранность имущества,материалов и техники Подрядчика, переданных под охрану вустановленном порядке в соответствии с действующими инструкциямиЗаказчика.

6.2.7. Обеспечитьсвоевременный вызов заинтересованных организаций, выполняющих, всоответствии с действующим законодательством, контрольныефункции.

6.3. Подрядчиквправе:

6.3.1. В случаенесвоевременного исполнения Заказчиком п.6.2.2. требовать переносасроков окончания работ на конкретном Объекте на период,согласованный Сторонами.

Перенос сроков окончанияработ оформляется дополнительным соглашением Сторон.

6.4. Для выполнениянастоящего Договора Подрядчик обязан:

6.4.1. Своими силами исредствами выполнить работы в соответствии с переданной Заказчикомтехнической документацией, в сроки, указанные дополнительномсоглашении, и сдать указанные работы в порядке, установленномДоговором в соответствии со строительными нормами и правилами.

6.4.2. Подрядчик обязаннемедленно предупредить Заказчика о независящих от негообстоятельствах, которые грозят годности или качеству результатоввыполняемой работы, либо создают невозможность ее выполнения всрок.

6.4.3. До началапроизводства работ разработать и согласовать с Заказчиком типовуютехнологическую карту на монтаж оборудования согласно СНиП 3.01-85*п.3.11*. А также обеспечить качественное выполнение работ всоответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, действующими на территорииРФ, и безусловное исправление недостатков в работах.

6.4.4. На весь периодпроизводства работ по каждому Объекту и до окончания работ:

-своим приказом назначить ответственного производителя работ. Копиюприказа направить Заказчику,

-получить все разрешения и лицензии, необходимые для производстваработ, являющихся предметом настоящего договора,

-нести ответственность за выполнение мероприятий по охране труда,охране окружающей среды, по санитарному и противопожарномусостоянию Объекта и временных сооружений. Страхование материалов иработников осуществляется за счет Подрядчика.

6.4.5. Обеспечитьпервичный инструктаж своего рабочего персонала по техникебезопасности на строительных площадках. Подрядчик самостоятельнонесет ответственность за последствия в случае несоблюдения даннымрабочим персоналом норм и правил техники безопасности настроительных площадках вследствие ненадлежащего инструктажа.

6.4.6. Обеспечить чистотупереданного Подрядчику фронта работ (строительной площадки),чистоту выезжающего транспорта, осуществить по завершении работ -окончательную уборку фронта работ от отходов строительства ивывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы иоборудование до момента сдачи работ Заказчику, передатьстроительную площадку Заказчику по акту.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/677011185

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.