+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на проектно изыскательские работ

Содержание

Договор на проектно изыскательские работ – Адвокат

Договор на проектно изыскательские работ

Образец договора на проектные работы и проектирование. на выполнение проектных работ г. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Проектировщик», с одной стороны, и гр.

, паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: . 1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком. 1.3.

Практически та же ситуация и с изыскательскими работами.
Возьмём то же строительство. Возведение определенного типа зданий может потребовать специфических внешних условий, как-то: определённая прочность грунта, необходимая глубина залегания водоносных слоёв и т.д.

по договору на выполнение изыскательских работ. Организация-исполнитель изучает необходимые внешние факторы (проводит изыскания) и результаты своей работы в виде письменного заключения, с приложением обосновывающих принятое решение документов, передаёт за плату заказчику.

Подобные соглашения могут включать в себя проведение исполнителем полного спектра работ, связанных с документальной подготовкой будущего строительства «с нуля», то есть подготовка и проекта здания, и проведение необходимых изысканий на местности и поиск наиболее подходящего для строительства участка.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Основанием для расторжения данного договора является и признание заказчика в установленном порядке банкротом.

Договор подряда на выполнение проектных работ

Данный документ должен содержать следующие основные разделы:

  • реквизиты подрядчика и исполнителя работы;
  • максимально точно сформулированное техническое задание;
  • права и обязанности подрядчика, заказчика;
  • сроки выполнения работы;
  • условия договора;
  • ответственность за невыполнение объема работы;
  • риски;
  • подписи сторон и дата составления документа.

Процедура составления договора рассматриваемого типа имеет множество сложностей и нюансов.
Именно поэтому стоит в обязательном порядке заранее со всеми ними ознакомиться – во избежание ошибок.

Статья 758. договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

  • участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по договору подряда вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
  • привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

Что касается обязанностей обеих сторон, то обязанностью подрядчика является выполнение проектных и изыскательских работ в точном соответствии с заданием, а заказчика обязан принять разработанную подрядчиком техническую документацию и оплатить ее.

Бланкер.ру

Как и при строительном подряде, широко практикуется система генерального подряда, при которой генеральный проектировщик привлекает к выполнению отдельных видов проектных и изыскательских работ специализированные проектные организации.

Цена — обязательное условие договора и определяется по результатам проведения конкурса либо соглашением сторон, которые также вправе включить в договор положения об условиях выплаты и размерах премий за досрочную выдачу документации, предусмотреть обстоятельства, при наличии которых контрактная цена может быть изменена (внесение заказчиком изменений в задание на проектирование и другие исходные данные, изменение законодательства, тарифов, инфляция и т.п.).

Важно

Порядок расчетов за выполненные проектные и изыскательские работы также определяется условиями конкурса или соглашением сторон и устанавливается в договоре.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (образец)

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ г.

» » 20 г. , (наименование организации или гражданина-предпринимателя) именуем в дальнейшем »

Внимание

Проектировщик», в лице , (должность, Ф.И.О.) действующего на основании , (устава, положения, доверенности) с одной стороны, и , (наименование организации, Ф.И.О.

гражданина) именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице , (должность, Ф.И.О.) действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, результатом которых будут являться: . 1.2.

В срок Заказчик передает Проектировщику утвержденное (кем) задание на проектирование, а также (иные исходные данные, необходимые для составления технической документации).

1.3.

Договор на выполнение проектных работ

Под термином «сроки», который используется непосредственно в соглашении рассматриваемого типа, понимается некоторый период времени, в течение которого работа должна быть сделана.
Одним из обязательных разделов договора рассматриваемого типа являются риски.

Под ними понимаются различного рода нештатные ситуации, в результате которых исполнитель и заказчик могут понести ущерб.

Данный раздел особенно важен, так как порой возникновение рисков является причиной очень внушительного ущерба.

Возможные стороны Сторонами, заключающими договор рассматриваемого типа, могут быть следующие лица: Юридические Компании различного рода (частные коммерческие, муниципальные и государственные) Индивидуальные предприниматели Зачастую проектные и изыскательные работы требуются также и им Физические лица, бригады — В первых двух случаях все достаточно просто.

Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;

  • Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
  • Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
  • В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.

5.

Договор на проектно-изыскательские работы

В соглашении рассматриваемого типа нужно обязательно обозначить следующие моменты: Максимально подробно расписать техническое задание – так как договора подобного типа подразумевают наличие какого-либо конечного результата В отличие от договора платных услуг Заказчик обязан, передать подрядчику всю максимально подробную информацию, затрагивающую конкретный объект Согласно ст.№759 ГК РФ В свою очередь подрядчик, подписывая документ данного вида, обязуется выполнить все поставленные перед ним задачи в указанный срок Согласно ст.№760 ГК РФ Максимально подробно все вопросы, тем или же иным образом связанные с составлением соглашения между подрядчиком и заказчиком на выполнение изыскательных работ, обозначены в §4.

Необходимо соблюдать все обозначенные там требования.

Договор на проектно-изыскательские работы образец

При составлении договора рассматриваемого типа следует ориентироваться на некоторые важные нюансы: В данном соглашении лучше всего составить раздельное техническое задание на проведение изыскательных и проектных работ Это позволит упорядочить сам документ, а также избежать путаницы Если по какой-то причине объем задач разного типа существенно отличается и требует различное количество времени для выполнения Стоит установить разные сроки сдачи заказа В остальном же договор смешанного типа полностью должен соответствовать всем требованиям, установленным в §4 Гражданского кодекса Российской Федерации под редакцией закона №14-ФЗ от 26.01.96 г. Какой указывается срок В законодательстве не обозначается, в какой именно срок должен быть выполнен определенный заказ на выполнение проектных и изыскательных работ. Данный момент в каждом отдельном случае регламентируется строго индивидуально.

Договор на проектно-изыскательные работы

В противном случае велика вероятность допущения различного рода ошибок – именно по этой причине чаще всего подаются исковые заявления в суд. Важно ознакомиться со сложностями составления документов следующего типа:

  • договор на выполнение проектных работ;
  • договор на выполнение изыскательных работ;
  • смешанный тип документа.

Также по возможности стоит разобраться со сроками, которые в обязательном порядке обозначаются в договоре рассматриваемого типа. Если будет иметься возможность, стоит ознакомиться с уже заполненным примером соглашения рассматриваемого типа.

Можно найти его в интернете на каком-либо авторитетном источнике.

При отсутствии опыта формирования документации рассматриваемого типа необходимо будет в обязательном порядке обратиться за консультацией к опытному юристу.

Источник: http://advokat-dtp.com/dogovor-na-proektno-izyskatelskie-rabot/

Договор на проектно изыскательские работы образец 2021 скачать

Договор на проектно изыскательские работ

  г. ______________                                                                                            «___» ___________  20__г.

 ________________________________________________________________________,

        (наименование организации или гражданина-предпринимателя)

 именуем __ в дальнейшем «Проектировщик», в лице ________________________,

                                                   (должность, Ф.И.О.)

 действующего на основании ______________________________________________,

                                   (устава, положения, доверенности)

 с одной стороны, и _____________________________________________________,

                        (наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

 именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

                                                 (должность, Ф.И.О.)

 действующего на основании  ________________________,  с  другой  стороны,

 заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. Предмет договора

      1.1.  Заказчик  поручает,  а  Проектировщик  обязуется  по   заданию

 Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские

 работы,        результатом        которых         будут         являться:

 ________________________________________________________________________.

      1.2.   В   срок   ___________   Заказчик   передает   Проектировщику

 утвержденное _____________  (кем)  задание  на  проектирование,  а  также

 _______________________________________________  (иные  исходные  данные,

 необходимые для составления технической документации).

      1.3.  Проектировщик  обязан  соблюдать  требования,  содержащиеся  в

 задании  и  других   исходных   данных   для   выполнения   проектных   и

 изыскательских работ,  и  вправе  отступить  от  них  только  с  согласия

 Заказчика.

      Проектная   документация   должна   быть   подготовлена   в   полном

 соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и

 правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

      Обязательства   Проектировщика   считаются   выполненными   со   дня

 утверждения подготовленного  им  проекта  ________________  (наименование

 органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).

      1.4.  Правомочия   Заказчика   в   отношении   земельного   участка,

 предоставляемого под строительство _______________________  (наименование

 объекта) подтверждаются  ___________________  (наименование  и  реквизиты

 правоустанавливающего документа —  акта  об  отводе  земельного  участка,

 свидетельства о праве собственности, договора и др.).

      Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование

 органа, наименование, номер дата выдачи документа).

      1.5.   Заказчик   обязуется   принять   и    оплатить    выполненную

 Проектировщиком работу, указанную в  п.1.1 настоящего договора.

 2. Сроки выполнения работ

      2.1.  Срок  начала  работ  —  ______________________  дней  со   дня

 получения Проектировщиком от Заказчика документов,  указанных  в     п.1.2

 настоящего договора.

      2.2. Срок окончания работ — _______________________________________.

      2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:

      2.3.1. Выполнение изысканий — _____________________________________.

      2.3.2. Разработка технической документации — ______________________.

 3. Стоимость работ и порядок расчетов

      3.1. За выполненные  работы,  указанные  в   разделе  1  договора,  в

 соответствии  со  сметой,  являющейся  неотъемлемой   частью   настоящего

 договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.

      3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

 обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной

 в  п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.

      3.3. Последующие платежи Заказчик  производит  на  основании  счетов

 Проектировщика,  выставляемых  после   подписания   актов,   составляемых

 сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в     п.2.3

 настоящего договора.

      3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика  производится  Заказчиком

 по безналичному расчету, платежными поручениями.

 4. Срок действия договора

      4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания

 Заказчиком и Проектировщиком.

      4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В  случае,

 если Проектировщик не сдаст  Заказчику  выполненную  работу  в  указанный

 срок,  либо  проект  на  будет   утвержден   ________________   (кем)   в

 _________________  (срок),  Заказчик  вправе  в   одностороннем   порядке

 расторгнуть настоящий договор.

      4.3.  До  завершения  сторонами   исполнения   своих   обязательств,

 вытекающих  из  настоящего  договора,  соответствующие  условия  договора

 сохраняют свою силу.

 5. Обязанности сторон

      5.1. Проектировщик обязан:

      выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными

 на проектирование и договором;

      согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком,  а  при

 необходимости вместе с  Заказчиком  —  с  компетентными  государственными

 органами и органами местного самоуправления;

      передать Заказчику готовую  техническую  документацию  и  результаты

 изыскательских работ.

      Проектировщик не вправе передавать техническую документацию  третьим

 лицам без согласия Заказчика.

      Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих  лиц  права

 воспрепятствовать выполнению работ  или  ограничивать  их  выполнение  на

 основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

      5.2. Заказчик обязан:

      оплатить Проектировщику выполненные им работы;

      использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,

 только на цели,  предусмотренные  договором,  не  передавать  техническую

 документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные  без

 согласия Проектировщика;

      оказывать  содействие  Проектировщику  в  выполнении   проектных   и

 изыскательских работ ___________________________ (объем и условия  такого

 содействия);

      участвовать  вместе  с  Проектировщиком   в   согласовании   готовой

 технической документации с соответствующими государственными  органами  и

 органами местного самоуправления;

      возместить   Проектировщику   дополнительные   расходы,    вызванные

 изменением исходных данных  для  выполнения  проектных  и  изыскательских

 работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;

      привлечь Проектировщика к участию в деле по иску,  предъявленному  к

 Заказчику третьим лицом в связи с недостатками  составленной  технической

 документации или выполненных изыскательских работ.

 6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

      6.1.  За  просрочку  выполнения  работы   Проектировщик   уплачивает

 Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __%  от

 суммы договора за каждый день просрочки.

      6.2. За допущенные  отступления  от  требований,  предусмотренных  в

 задании  Заказчика  и  обязательных  для   сторон   настоящего   договора

 строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления

 от  указанных  требований  обязан  уплатить  Заказчику  штраф  в  размере

 ______________________.

      6.3.  Ответственность  Проектировщика  за  ненадлежащее   выполнение

 работ,  являющихся  предметом   настоящего   договора,   определяется   в

 соответствии со ст.761 ГК РФ.

      6.4. Меры ответственности сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем

 договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского

 законодательства, действующего на территории России.

      6.5. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении

 настоящего договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров

 между сторонами.

      6.6. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров

 стороны  передают  их  на  рассмотрение  в  ____________  (указать  место

 нахождения арбитражного суда).

 7. Сдача и приемка работ

      7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное  извещение

 при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного  в     п.2.3

 настоящего договора.

      7.2.  В  срок  ______________________  с  даты  получения  извещения

 Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.

      7.3. Приемка каждого этапа  работы  оформляется  двусторонним  актом

 сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика

 и ___________________ со стороны Заказчика.

 8. Дополнительные условия

      8.1.  Права  и  обязанности  сторон,  прямо  не  предусмотренные   в

 настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

      8.2.   Риски   ___________________________________________   (какие,

 наименование страховой организации, дата и номер договора  страхования  и

 др.) застрахованы на сумму __________ рублей.

 9. Адреса и реквизиты сторон

      Заказчик: __________________________________________________________

      Проектировщик: _____________________________________________________

      Подписи сторон

      Заказчик _____________________________________ М.П.

      Проектировщик ________________________________ М.П.

Договор на проектные работы образец 2021 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Подробнее

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-na-proektno-izyskatelskie-raboty-obrazets-2021-skachat-besplatno-tipovoy-blank-primer-forma.html

Договор подряда на выполнение работ (проектных и изыскательских) – образцы

Договор на проектно изыскательские работ

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

По настоящему Договору обязуется по заданию в установленный Договором срок разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, указанные в п. 1.2 Договора (далее по тексту – Работы), а обязуется принять результат Работ и оплатить их.

1.2.

, объем, сроки выполнения Работ указаны в Календарном плане работ (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.3.

обязуется в течение  рабочих дней после заключения Договора выдать исходные данные и задание на проектирование (далее по тексту – Задание). Задание является Приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.

1.4.

Технические, экономические и другие требования к результату Работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации, а также утвержденному Заданию на проектирование.

1.5.

 гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями на проведение Работ, что подтверждается следующими документами: . Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Права и обязанности сторон

3.1.1.

Выдать в соответствии с условиями Договора исходные данные и Задание.

3.1.2.

Осмотреть и принять с участием  выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

3.1.3.

Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.

3.1.4.

Использовать результат Работ по Договору, полученный от , только на цели, предусмотренные Договором, не передавать его третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия .

3.1.5.

Оказывать содействие  в выполнении Работ, а именно: .     

3.1.6.

Участвовать в необходимых случаях вместе с  в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

3.1.7. Возместить  дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения Работ вследствие обстоятельств, не зависящих от .
3.1.8.

Привлечь  к участию в деле по иску, предъявленному к  третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

3.1.9.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом .

3.2.1.

При выполнении Работ соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных данных для выполнения Работ, и отступать от них только с предварительного согласия .

3.2.2.

Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

3.2.3.

В течение  рабочих дней со дня получения письменного запроса давать письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения о выполнении Работ.

3.2.4.

Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке Работ.

3.2.5.

Немедленно предупредить  и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

– отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ;

– иных, не зависящих от обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение  рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении Работ.

3.2.6.

Передать результат Работ в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.7.

Не передавать техническую документацию третьим лицам без предварительного согласия .

3.2.8.

Согласовать вместе с  готовую техническую документацию с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

3.2.9.Участвовать в делах по искам третьих лиц к на стороне  в связи с недостатками выполненных  Работ.
3.2.10.

Незамедлительно информировать  о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов субподрядчиков.

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/na_provedenie_proektnyh_i_izyskatelskih_rabot/

Договор подряда на проведение проектных и взыскательных работ – скачать образец, бланк. Пример формы шаблона

Договор на проектно изыскательские работ

Добавлено в закладки: 0

Проектирование с целью капитального строительства является процессом разработки рабочего проекта, рабочей документации и сметы строительства, которые составляются на основании проекта после его утверждения.

Изыскания для капитального строительства являются процессом подготовки (при комплексном изучения природных условий площадки, района, трассы проектируемого строительства, участка, местных источников водоснабжения и строительных материалов) материалов, которые необходимы для проектирования экономически технически обоснованных и целесообразных решений для строительства и проектирования объектов. Правовой формой данных отношений по проектированию соответствующей сметной и проектной документации (проектированию) и изысканию (подготовке материалов) является договор подряда на проведение проектных и взыскательных работ. Он, как и договор строительного подряда, связан непосредственно с областью капитального строительства. Ввиду того, что проектирование технической документации требует особенных навыков, знаний, исполнение такой работы поручается обычно специалисту в лице проектной организации. Для исполнения изыскательской и проектной деятельности ранее была необходима лицензия. Однако, в согласии с Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 136-ФЗ прекращается лицензирование таких видов деятельности, которые можно всегда указать в качестве работы по договору подряда:

  • строительство сооружений и зданий, кроме сооружений вспомогательного или сезонного предназначения;
  • проектирование сооружений и зданий, кроме сооружений вспомогательного или сезонного назначения;
  • инженерные изыскания для строительства сооружений и зданий, за исключением сооружений вспомогательного или сезонного назначения.

Характеристика договора

Договор подряда на проведение взыскательных и проектных работ – гражданско-правовой договор, в согласии с которым проектировщик, подрядчик,изыскатель) обязуется по заданию заказчика выполнить изыскательские работы или разработать техническую документацию, а заказчик обязуется оплатить и принять их результаты (пункт 1 статьи 758). Как следует из этого определения, договор является возмездным, двусторонним (взаимным), консенсуальным.

В практике используется система генерального подряда.

Договор на исполнение полного комплекса изыскательских и проектных работ заключается заказчиком с главной проектной организацией, которая выступает, как генеральный подрядчик, который для исполнения отдельных видов изыскательских и проектных работ, заключает субподрядные договоры со специализированными изыскательскими и проектными организациями.

Предметом договора подряда на исполнение изыскательских и проектных работ будут итоги проведенных изыскательских и проектных работ.

Для проектных организаций – это проектно-сметная документация, которая изготовлена по заданию заказчика (или ее часть, раздел в случае применения системы генерального подряда), а для изыскательских организаций — материалы, полученные по заданию заказчика, которые необходимы для экономически целесообразного и правильного решения главных вопросов проектирования (изготовления сметной и проектной документации), эксплуатации и строительства предприятий, сооружений и зданий.

Предмет и стороны договора

Предмет договора подряда на исполнение изыскательских и проектных работ — единственное его существенное условие.

Сторонами договора подряда на исполнение изыскательских и проектных работ являются подрядчик (проектировщик, изыскатель) и заказчик.

Заказчиком могут быть любые лица, которые нуждаются в итогах изыскательских и проектных работ. Но заказчиком может выступать и подрядчик по договору строительного подряда в случаях, когда обязанность по проектирвоанию соответствующей технической документации на нем лежит , а у него нет возможности исполнить самостоятельно такую работу.

Определенных требований к форме договора подряда на исполнение изыскательских и проектных работ не содержится в законе. Поэтому стороны должны учитывать общие правила по оформлению сделок, которые указаны в статьях 158-161 Гражданского Кодекса РФ.

Договор подряда на проведение взыскательных и проектных работ заключают в письменной простой форме.

В действительности до сих пор широко применяется форма Примерного договора на передачу (создание) научно-технической продукции, которые являются приложением к Положению о договорах на передачу (создание) научно-технической продукции от 19.11.1987 №435. Но эта форма очень устарела и всех необходимых условий не отражает.

Цена работ договора подряда работ зачастую определяется соответственно со сметой. Цена существенным условием не считается.

В ситуации, когда цена не предусматривается и не может определяться, учитывая условия договора, исполнение подряда необходимо оплатить по цене, которая обычно при сравнимых обстоятельствах взимается за аналогичные услуги или работы (пункт 3 статьи 424 Гражданского Кодекса РФ).

Договор подряда на проведение взыскательных и проектных работ на исполнение изыскательских и проектных работ по смыслу закона носит всегда срочный характер. При заключении договора стороны должны предусматривать срок работ, за который подрядчик должен исполнить соответствующие изыскательские и проектные работы и передать заказчику их результат.

Суммарный срок договора подряда на исполнение изыскательских и проектных работ можно разбить на ряд промежуточных сроков, к которым необходимо выполнить отдельные этапы работ.

Срок относят к добавочным условиям, так как при отсутствии чётких временных границ в тексте документа подрядчик должен порученную работу выполнить в разумный срок от появления обязательства (пункт 2 статьи 314 Гражданского Кодекса РФ).

Первоочередная обязанность подрядчика – исполнение изыскательских и проектных работ в точном соответствии с заданием, договором (абзац 2 пункта 1 статьи 760 Гражданского Кодекса РФ) и прочими исходными данными на проектирование.

Другие отступления от задания, условий договора, исходных данных подрядчик должен согласовать в обязательном порядке с заказчиком. При исполнении работ необходимо соблюдать все требования СНиП, ГОСТ и прочих обязательных нормативов.

Еще одна важная обязанность подрядчика – согласование с заказчиком технической документации, при этом подрядчик должен представить заказчику комплект технической документации для согласования, дать нужные пояснения, обосновать целесообразность проектных решений, которые предлагаются и так далее. Если необходимо,подрядчик наряду с заказчиком согласует с государственными компетентными органами и органами местного самоуправления документацию.

Условия договора

обязанность заказчика – принять разработанную подрядчиком (изыскателем, проектировщиком) соответственно с условиями договора техническую документацию и оплатить ее. Заказчик также обязан:

  • использовать техническую документацию лишь на цели, которые предусмотрены договором, не передавать третьим лицам и не разглашать данные, которые содержатся в ней, без согласия подрядчика;
  • оказывать содействие подрядчику в исполнении изыскательских и проектных работ на условиях и в в объеме, который предусмотрен в договоре;
  • участвовать наряду с подрядчиком в согласовании технической готовой документации с органами местного самоуправления и государственными органами;
  • подрядчику возместить дополнительные расходы, которые вызваны изменением исходных данных для исполнения работ ввиду обстоятельств, которые не зависят от подрядчика;
  • подрядчика привлечь к участию в деле по иску, который предъявлен к заказчику третьим лицом ввиду недостатков составленной технической документации или изыскательских выполненных работ.

Договор подряда на проведение взыскательных и проектных работ, как и договор строительного подряда, можно заключать, как в обычном порядке, так и при помощи проведения торгов.

Соглашение заключают по усмотрению сторон, или их взаимному соглашению (статья 7 Закона об инвестиционной деятельности).

Договор подряда на проведение взыскательных и проектных работ можно заключать на исполнение как всего комплекса изыскательских и проектных работ, так и их отдельных частей, этапов, разделов (к примеру, изыскательские работы, разработка сметы,оформление технической документации и так далее).

Когда заключается договор, стороны учитывают общие положения о заключении договора.

Прекращение (расторжение) договора можно провести по инициативе каждой стороны при систематическом нарушении контрагентом договорных обязательств с возмещением убытков, появившихся ввиду расторжения договора, виновной стороной пострадавшей стороне. Основой для расторжения договора подряда изыскательских и проектных работ является признание заказчика несостоятельным (банкротом) в установленном порядке.

Правовое регулирование договора подряда на проведение проектных и взыскательных работ проводится, как общими положениями подряда, так и специализированными нормами, которые оговорены в параграфе 4 главы 37 Гражданского Кодекса РФ.

Последние отражают особенности содержания договора подряда изыскательских и проектных работ и частично ответственность сторон о нарушении принятых обязательств.

Сторонам во всем остальном нужно руководствоваться общими положениями о подряде, а иногда – из правил о договорах строительного подряда, учитывая различия, которые существуют меж данными разновидностями подрядных обязательств.

Вместе с Гражданским Кодексом РФ на отношения распространяют нормы Закона №39-ФЗ, , Закона №169-ФЗ и прочих правовых актов. Помимо этого, как и в сфере строительного подряда, тут есть большое число технических и нормативных правил, которые регламентируют порядок согласования, разработки, проведения изыскательских работ, утверждения технической документации.

Проект договора подряда на выполнение изыскательских и проектных работ имеет приложения:

  • Техническое задание;
  • Календарный план работ;
  • Разрешения (лицензии) заказчика на проведение работ;
  • Смета;
  • Разрешения (лицензии) исполнителя на проведение работ.

Проект договора подряда на выполнение изыскательских и проектных работ имеет сопутствующие документы:

  • Справка о стоимости работ и затрат (форма КС-3);
  • Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
  • Протокол разногласий;
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол согласования разногласий.

Образец договора подряда на проведение проектных и взыскательных работ

Скачать образец договора подряда на проведение проектных и взыскательных работ в формате .doc

Договор подряда на проведение проектных и взыскательных работ – соглашение, соответственно с которым подрядчик (одна сторона) обязуется исполнить по заданию заказчика (другой стороны) определённую работу и её результат сдать заказчику, а последний должен принять итог работы и его оплатить.

Источник: https://biznes-prost.ru/dogovor-podryada-na-provedenie-proektnyx-i-vzyskatelnyx-rabot.html

Договор на изыскательские работы образец

Договор на проектно изыскательские работ

  • участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по договору подряда вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
  • привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

Что касается обязанностей обеих сторон, то обязанностью подрядчика является выполнение проектных и изыскательских работ в точном соответствии с заданием, а заказчика обязан принять разработанную подрядчиком техническую документацию и оплатить ее.

Договор на проведение изыскательных работ

Внимание Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е.

не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны. 9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 9.1.

В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.
9.2.

Договор на проектно изыскательские работы образец бланк

Важно В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде. 5.3.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.

2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате. 5.5.

В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1.

В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектно-сметную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего договора. 2.3.7.

Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком – с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

2.3.8. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий. 3.

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ

Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование. 1.5. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику исходно-разрешительную документацию по перечню и в сроки, определенные в Приложении № 1 к настоящему договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.
2.1.2. Участвовать в необходимых случаях вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления. 2.1.3.

Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ

В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде. 5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 5.4.

Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате. 5.5.

В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1.

Договор изыскательские работы образец

При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки. 2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 3.1. За выполнение работ согласно п.1.

1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю: 3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС). 3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС). 3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора. 3.3.

Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ. 3.4.

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ образец

В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас.

Источник: http://redtailer.ru/dogovor-na-izyskatelskie-raboty-obrazets/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.